(一)《建設(shè)項目工程總承包合同(示范文本)》(GF-2020-0216)
1.《發(fā)包人要求》或其提供的基礎(chǔ)資料中的錯誤導(dǎo)致承包人工期延誤的。
2.發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的進場計劃進行變更的,引起工期延誤的。
3.因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,引起工期延誤的。
4.隱蔽工程檢查時,除專用合同條件另有約定外,工程師不能按時進行檢查的,引起工期延誤的。
5.重新試驗和檢驗結(jié)果證明該項材料、工程設(shè)備和工程符合合同要求的,引起工期延誤的。
6.承包人文件需政府有關(guān)部門或?qū)S煤贤瑮l件約定的第三方審查單位審查或批準的,并因此造成合同約定時間延長的。
7.現(xiàn)場合作時,除專用合同條件另有約定外,如果承包人提供上述合作、條件或協(xié)調(diào)在考慮到《發(fā)包人要求》所列內(nèi)容的情況下是不可預(yù)見的,引起工期延誤的。
8.承包人對現(xiàn)場周圍的建筑物、構(gòu)筑物、文物建筑、古樹、名木,及地下管線、線纜、構(gòu)筑物、文物、化石和墳?zāi)沟冗M行保護,因發(fā)包人未能及時作出指示的,造成工期延誤的。
9.發(fā)包人未能按約定的類別和時間完成節(jié)點鋪設(shè),使開工時間延誤,竣工日期相應(yīng)順延。
10.除專用合同條件另有約定外,因發(fā)包人原因造成實際開始現(xiàn)場施工日期遲于計劃開始現(xiàn)場施工日期后第84天的,造成工期延誤的。
11.合同約定范圍內(nèi)的工作需國家有關(guān)部門審批的,發(fā)包人和(或)承包人應(yīng)按照專用合同條件約定的職責(zé)分工完成行政審批報送。因國家有關(guān)部門審批遲延造成工期延誤的,竣工日期相應(yīng)順延。
12.因發(fā)包人原因?qū)е驴⒐ぴ囼炍茨芡ㄟ^的,竣工日期相應(yīng)順延。
13.基準日期后,因法律變化造成工期延誤時,工期應(yīng)予以順延。
14.[變更與調(diào)整]的約定構(gòu)成變更的引起工期延誤的。
15.承包人因執(zhí)行發(fā)包人暫停工作通知而造成工期延誤的。
16.發(fā)包人、發(fā)包人代表、工程師或發(fā)包人聘請的任意第三方造成或引起的任何延誤、妨礙和阻礙。
17.承包人應(yīng)采取克服異常惡劣的氣候條件的合理措施繼續(xù)施工造成工期延誤的。
18.發(fā)包人拖延、拒絕批準付款申請和支付證書,或未能按合同約定支付價款,導(dǎo)致承包人暫停工作,發(fā)包人未及時履行相關(guān)合同義務(wù),造成工期延誤的其他原因。
19.發(fā)包人在全部工程竣工前,使用已接收的單位/區(qū)段工程導(dǎo)致承包人工期延誤的。
20.因發(fā)包人原因?qū)е聲汗纼r合同訂立和履行遲延的,由此延誤的工期的。
21.因發(fā)包人違約解除合同,因此造成工期延誤的,竣工日期順延。
22.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù),已經(jīng)引起或?qū)⒁鸸て谘诱`的,應(yīng)當順延工期。
(二)《建設(shè)工程施工合同(示范文本)》(GF-2017-0201)
1.發(fā)包人未能按合同約定提供圖紙或所提供圖紙不符合合同約定的。
2.發(fā)包人未能按合同約定提供施工現(xiàn)場、施工條件、基礎(chǔ)資料、許可、批準等開工條件的。
3. 發(fā)包人提供的測量基準點、基準線和水準點及其書面資料存在錯誤或疏漏的。
4.發(fā)包人提供的材料或工程設(shè)備不符合合同要求的,造成工期延誤的。
5.發(fā)包人未能在計劃開工日期之日起7天內(nèi)同意下達開工通知的。
6.發(fā)包人未能按合同約定日期支付工程預(yù)付款、進度款或竣工結(jié)算款的。
7.監(jiān)理人未按合同約定發(fā)出指示、批準等文件的。
8.應(yīng)按有關(guān)政府行政管理部門要求對化石、文物采取妥善的保護措施,造成工期延誤的。
9.因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,造成工期延誤的。
10.監(jiān)理人的檢查和檢驗影響施工正常進行的,經(jīng)檢查檢驗合格的,造成工期延誤的。
11.隱蔽工程檢測,除專用合同條款另有約定外,監(jiān)理人不能按時進行檢查的,由此導(dǎo)致工期延誤的;承包人覆蓋工程隱蔽部位后,發(fā)包人或監(jiān)理人對質(zhì)量有疑問的,進行重新檢查,經(jīng)檢查證明工程質(zhì)量符合合同要求的,造成工期延誤的。
12.除專用合同條款另有約定外,因發(fā)包人原因造成監(jiān)理人未能在計劃開工日期之日起90天內(nèi)發(fā)出開工通知的,造成工期延誤的。
13.遇到不利物質(zhì)條件時,承包人因采取合理措施而延誤的工期。
14.承包人應(yīng)采取克服異常惡劣的氣候條件的合理措施繼續(xù)施工,造成工期延誤的。
15.因發(fā)包人原因引起的暫停施工,造成工期延誤的。
16.因發(fā)包人原因?qū)е聲汗纼r合同訂立和履行遲延的,造成工期延誤的。
17.基準日期后,因法律變化造成工期延誤時,工期應(yīng)予以順延。
18.發(fā)包人要求在工程竣工前交付單位工程,造成工期延誤的。
19.因不可抗力影響承包人履行合同約定的義務(wù),引起工期延誤的。
工期順延事件發(fā)生后,根據(jù)《建設(shè)工程施工合同司法解釋(一)》第十條的規(guī)定:“當事人約定順延工期應(yīng)當經(jīng)發(fā)包人或者監(jiān)理人簽證等方式確認,承包人雖未取得工期順延的確認,但能夠證明在合同約定的期限內(nèi)向發(fā)包人或者監(jiān)理人申請過工期順延且順延事由符合合同約定,承包人以此為由主張工期順延的,人民法院應(yīng)予支持。當事人約定承包人未在約定期限內(nèi)提出工期順延申請視為工期不順延的,按照約定處理,但發(fā)包人在約定期限后同意工期順延或者承包人提出合理抗辯的除外”及合同約定,承包人應(yīng)及時向發(fā)包人主張,否則可能因為錯過約定或規(guī)定的除斥期間,導(dǎo)致權(quán)利無法伸張,畢竟法律不保護躺在權(quán)利上睡覺的人。
三、建設(shè)工程合同實踐案例分析
建設(shè)工程具有工期長、投資額大、工程復(fù)雜的特點,該類民事行為往往難以在合同中窮盡所有可能發(fā)生的情況,所以在實踐中容易產(chǎn)生各種各樣的糾紛,包含關(guān)于工期及其相關(guān)內(nèi)容的爭議。近期裁判文書網(wǎng)上公布了一起經(jīng)最高院二審終審的建設(shè)工程施工合同糾紛案件的判決書,該案訴爭內(nèi)容涵蓋本文討論的關(guān)于工期的大部分內(nèi)容,接下來一起分析和探討下本案的糾紛。
案例詳情